案例分析：（2023）最高法民申2675号建设工程项目施工纠纷再审申请案

案例分析：（2023）最高法民申2675号建设工程项目施工纠纷再审申请案：

  本案涉及青岛xx公司与重庆xx公司之间的建设工程施工合同纠纷。案件的起源可以追溯到双方签订的《xxxx二期B区15#-27#楼及28#地下车库工程工程建设价格鉴定意见书》（以下简称鉴定意见书），该鉴定意见书成为双方争议的焦点。青岛xx公司不服重庆市高级人民法院（2022）渝民终1023号民事判决，向最高人民法院申请再审。

  ：鉴定意见书存在未按合同约定的计价原则进行检验确定、水电费未按合同约定调差、钢筋建模算量平法图集版本选择不当等问题，导致工程建设价格过低。鉴定意见书未将青岛xx公司自行购买的材料计入工程建设价格错误。

  ：青岛xx公司实际施工的工程量远低于一、二审判决认定金额，大量合同约定本应由青岛xx公司完成施工的工程建设项目其并未施工。青岛xx公司一审中违规提交翻晒的废旧图纸，该图纸不能作为鉴定依据。

  ：鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明，并出庭接受质询，鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。对于选择性鉴定意见，青岛xx公司提供的图纸缺乏相应签章，一、二审法院选择按照发包人重庆xx公司提供的图纸作出的选择性鉴定意见，并无不当。对于推断性鉴定意见，由于涉及相关鉴定事项的证据不充分，一、二审法院依据在案证据对该部分意见选择认定并无不当。

  ：工期延误的根本原因在于重庆xx公司拖延付款，应当扣除重庆xx公司、其他分包单位及恶劣天气等原因耽误的工期，应加大重庆xx公司的责任，减少青岛xx公司的责任。违约金条款适用错误，工期违约金应按同期贷款市场报价利率或实际损失调低。

  ：青岛xx公司严重延误工期给重庆xx公司造成了巨大经济损失，应当依约支付工期延误违约金。

  ：已生效的（2018）渝01民初496号民事判决已经认定青岛xx公司工期延误的事实。二审法院分别计算三个标段的违约金并对青岛xx公司的工期延误损失鉴定申请不予准许并无不当。对于违约金计算截止日期，已生效的（2018）渝01民初496号民事判决已确认双方合同于2018年10月10日解除，二审法院计算违约金至双方合同解除之日并无不当。

  ：一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了对青岛xx公司施工工程是不是真的存在质量上的问题及相关质量上的问题与青岛xx公司施工行为是不是真的存在因果关系的鉴定申请。

  ：根据谁主张谁举证的一般规则，重庆xx公司主张工程存在质量上的问题，一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了鉴定申请，因其并无充分证据证明其主张，一、二审法院未予支持并无不当。

  ：该行为不是青岛xx公司实施，不应由其承担相应的责任。即便存在相关情况，也是重庆xx公司欠付工程款导致。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证，青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证，青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。二审法院判决青岛xx公司承担该部分违约金并无不当。

  最高人民法院认为，青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项、第五项、第六项的情形，裁定驳回青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请。

  ：鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明，并出庭接受质询，鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。

  ：工期延误违约金的计算应依据合同约定和生效判决认定的事实进行，法院会考虑案涉工程真实的情况后酌情调减部分违约金。

  ：主张工程质量存在问题的一方需承担举证责任，撤回鉴定申请或无充分证据证明其主张的，法院不予支持。

  ：补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定，且有公安机关的警情记录佐证，法院会支持该部分违约金。

  本案再次强调了法院在审理建设工程项目施工合同纠纷时，对鉴定意见的严格审查和对再审新证据的严格认定，确保裁判结果的公平与公正。

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞，二者气势各异，一个靠动作，一个靠呐喊，网友：看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞，二者气势各异，一个靠动作，一个靠呐喊，网友：看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  △美国加州州长纽森（资料图）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

  午睡超过这一段时间，死亡风险增加30%！（极目新闻、央视新闻） #打工人 #健康 #健康科普 #科普 #睡眠

  山西“订婚案”维持原判，被告获刑3年，审判长答问：处女膜未破裂影不影响罪的认定？#媒体精选计划

  湖南机场集团董事长邱继兴涉嫌饭局后性侵女子，警方通报: 嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中

  美方肆意加征单边关税，严重违反国际经贸规则，也违背基本的经济规律和常识，造成当前世界经济、全球市场和多边贸易体制面临严重冲击和剧烈动荡。面对外部冲击，中国经济底盘稳，韧性足，其中特别是服务业的规模日益壮大，占国内生产总值的比重不断的提高，发挥了经济稳步的增长主引擎的作用。

  有些机关事业单位干部职员在考了职称后，挂靠职称证书给公司，比如会计证、统计证、建造师、电气工程师、消防工程师、土木工程师等等。

  “雪绝不踏入广东一步”这话刚说完，广东人就被现实狠狠上了一课！有网友跑到粤湘赣三省交界碑打卡，镜头扫过界碑上“广东”二字的瞬间——旁边全是积雪覆盖！自家地界被白茫茫一片“包围”，广东网友直接绷不住：原来出了广东，真的全是“北方”！评论区炸锅了：“广东人：我是谁？我在哪？

  在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。